Términos y condiciones

IV. atrasos

  • 1. Por defecto de intereses de demora en el pago de la cantidad de 4% a pagar por encima de la tasa del Banco Central Europeo, pero al menos 9%. La afirmación de un mayor daño causado por retraso, no se excluye. Para las transferencias bancarias y cheques se aplica la etiqueta, donde el valor es acreditado por el banco, como la recepción.
  • 2. Si un deterioro significativo en la situación financiera del cliente o si con un pago en mora, por lo que el contratista tiene derecho a, pago inmediato de excepcionales, También la pendiente de vencimiento, para requerir facturas. El contratista tiene derecho a continuar, conservan bienes todavía no entregados y que cesen seguir trabajando en el pedido actual de cliente. Para el trabajo periódico, el contratista podrá rescindir el contrato después de un período de gracia razonable y sin previo aviso en caso de incumplimiento del cliente o con una degradación sustancial de las circunstancias económicas del cliente.
  • 3. El contratista deberá ser entregado por los clientes Litografías, la película, manuscritos, dibujos finales, discos, Las materias primas y otros elementos de retención de acuerdo con el § 369 HGB hasta el cumplimiento total de todas las reclamaciones debidas a partir de la relación de negocios a.

En. entrega, Reserva de propiedad

  • 1. Las entregas son ex sede del contratista, salvo acuerdo en contrario. El envío de fábrica, por cuenta y riesgo del cliente. Si el cliente no emite instrucciones específicas, acepta el contratista de cualquier responsabilidad más barato o más rápido de envío. El seguro de transporte está dispuesto por el contratista a menos y cuenta del cliente; de lo contrario los bienes están asegurados por los respectivos términos de desvío de la guía de transporte. Si los costos de flete a cargo del contratista, que será responsable sin embargo, para el envío sólo por dolo o negligencia grave.
  • 2. Los plazos de entrega y las fechas son sólo aproximados, a menos que, que el contratista haya acordado expresamente por escrito que una entrega definitiva. Si el contrato se celebra por escrito, también requiere la confirmación de la entrega por escrito. Un plazo de entrega comienza en la fecha de envío de la confirmación del pedido por el contratista. Termina con la etiqueta, en el que el producto sale de fábrica con licencia del contratista o se almacena legítimamente. Para la duración del examen de las pruebas, pruebas, Las pautas de producción y por el otro el cliente para verificar el hace aprobado- y productos intermedios es el tiempo de entrega de cada interrumpido, es decir, desde la fecha de envío al cliente hasta el día de la llegada de un dictamen al contratista. Si el cliente requiere contratar cambios en el orden, que afecta el tiempo de producción, un nuevo plazo de entrega comienza el día, donde llega la confirmación por escrito del cambio del cliente con el contratista.
  • 3. Las averías - tanto en su propia empresa contratista que en la operación del proveedor o del transportador -, causado por la guerra, huelga, cierre patronal, alboroto, combustible para calefacción- o la falta de combustible, el fracaso de transporte, Las restricciones y por todos los demás casos de fuerza mayor, liberará al contratista del cumplimiento de los horarios y precios de entrega acordados. Uno con ello provocó exceder el plazo de entrega y el precio no da derecho al cliente, rescindir el contrato, al terminar el presente, o para hacer que el contratista es responsable de los daños. Los principios relativos a la abolición de la base de negocios no se verán afectados.
  • 4. el contratista se encuentra en mora en el rendimiento o es el resultado de un poder de ser tomada por sus circunstancias se hacen imposibles, del comprador tiene derecho a reclamar se limitará a los daños por violación. El Titular no será responsable de los daños, que no hayan sido previstos para ellos o fueron dominados por el comprador, siempre que el cliente no tiene particularmente familiarizados con la prevención de los daños. La indemnización por daños y perjuicios por defecto sólo se puede hasta la cantidad de la orden (Trabajo propio excluida la resistencia al avance y el material) se requiere.
  • 5. Si la aceptación del cliente de la ejecución del contrato en default, por lo que el contratista son, después de establecer una prórroga razonable de los derechos en virtud del § 326 BGB. En cambio, el contratista también es sino el derecho a, el contrato sólo parcialmente y para reclamar daños y perjuicios con respecto a la otra parte. Si el cliente acepta la entrega dentro de un tiempo razonable después de la terminación o informe. con el asesoramiento de la inmediata remisión de, o es consecuencia de circunstancias de envío, que no es responsable por el contratista, mucho tiempo imposible, a continuación, el contratista tendrá derecho, proceder a la recepción de la cuenta y riesgo del cliente, ya sea directamente en la acción o almacenarlos en una empresa de transportes.
  • 6. La mercancía suministrada sigue siendo hasta el pago total del precio acordado o hasta la cancelación de cheques dada en el pago o permuta de propiedad del contratista. El cliente sólo tiene derecho y autorizado a revender la mercancía reservada, si las demandas de la reventa de la cantidad del valor de la mercancía sobrepasa con antelación a la contratista. Para disponer de los bienes reservados (de. segundo. prenda, transferencia de la seguridad) es el comprador titulado. va más allá de la retención de la titularidad del vendedor sólo, si el cliente ha pagado todas las cuentas por cobrar e indiscutibles de la relación comercial. Die Sea- y el procesamiento de los productos se lleva a cabo por el contratista como fabricante en el sentido del § 950 BGB. Una convulsión por un tercero es el contratista notificar inmediatamente.

WE. quejas

  • 1. Las quejas sólo son admisibles dentro de una semana después de la recepción de la mercancía. Los defectos ocultos, que no puede ser encontrado después del examen inmediato, debe hacerse valer dentro del plazo de garantía legal.
  • 2. Para los reclamos legítimos del contratista se encuentra en su elección a la exclusión de otras solicitudes de reparación y / o sustitución de la entrega, y hasta el importe del valor del contrato, a menos que, falta una característica garantiza o el Contratista o sus agentes han actuado con dolo o negligencia grave. Lo mismo se aplica al caso de una queja justificada la reparación o sustitución. En caso de retraso, reparación o reemplazo descuidado o no el cliente puede reducir la remuneración (reducción) o cancelación del contrato (Wandelung) demanda. Se excluye la rescisión, si el defecto reduce el valor o la idoneidad de los productos entregados de una manera insignificante. Se excluye la responsabilidad por daños consecuenciales, a menos que, el Contratista o sus agentes han actuado con dolo o negligencia grave; esta regla no se aplica en el caso de características garantizadas. Cuando el trabajo de procesamiento de contrato o posterior procesamiento de la materia impresa del sujeto, por lo que el contratista no se hace responsable de la afectación causada por lo tanto el producto más que ser terminado o procesados, a menos que el daño fue causado deliberadamente o por negligencia grave.
  • 3. Indica al cliente que el contratista, mitad- enviar y productos terminados sin ningún examen por el órgano de contratación para su posterior procesamiento a un tercero, lo mismo ocurre con el contratista ninguna responsabilidad por cualquier error.
  • 4. Los defectos en una parte de los productos entregados no dan derecho a rechazar toda la entrega, a menos que, la entrega parcial para el cliente no es de interés.
  • 5. Para reproducir el color (en todos los procesos de impresión) aplicar ligeras desviaciones del original no es un derecho a presentar una denuncia. Lo mismo se aplica para la comparación entre la prueba etwaigem y el proceso de producción.
  • 6. el contratista será responsable de las desviaciones en la calidad de los materiales utilizados hasta el monto de sus propias reclamaciones contra el suministrador. Quedan excluidas otras reclamaciones de garantía, excepto en el caso de las características garantizadas, así como la intención o negligencia grave del contratista.
  • 7. más- o entregas cortas de hasta 10% la cantidad pedida no puede ser rechazada. se calcula la cantidad entregada. Para las entregas de papel hecho con arreglo 1000 kg aumentó el porcentaje de 20%, por debajo 2000 kg de 15%.
  • 8. La responsabilidad por defectos en productos adhesivos unida dispersiones- o adhesión por fusión, la intolerancia de dichas piezas y Papel, tintas de impresión a base de adhesivo y, se excluye, a no ser que la intención o negligencia grave.
  • 9. fluctuaciones leves de pérdida y las diferencias entre los patrones principales hechos a mano y la pérdida de producción no pueden ser rechazadas también. Lo mismo es cierto para Falzdifferenzen menor.
  • 10. por resistencia a la luz, Variabilidad y variaciones de colores y bronces, y las propiedades del caucho, pintura, impregnación etc.. el contratista es responsable sólo en la medida en, como defectos en los materiales antes de usarlos eran examen adecuado reconocible.
  • 11. Por culpa de terceros, especialmente de las empresas de terceros, También se incluye en los contratos sólo de acuerdo a § 831 responsabilidad BGB.
    Páginas: 1 2 3